Commune de Ciboure
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
PROCÉDURE ADAPTÉE
1 - Nom et adresse de l’acheteur, coordonnées pour la demande de renseigne-
ments, obtention du dossier et envoi des offres :
Commune de CIBOURE Hôtel de Ville - Place Camille Jullian 64500 Ciboure Tél : 05.59.47.26.06 E-Mail : mairie@mairiedeciboure.com Personne représentant le pouvoir adjudicateur : M. Eneko ALDANA-DOUAT, Maire en exercice.
Profil acheteur de la Commune (retrait du dossier et envoi des offres à réaliser obligatoirement sur la plateforme ci-après) : https://demat-ampa.fr/.
2 Type et objet du marché :
Marché de travaux ayant pour objet la requalification du parking Bourousse à Ciboure (64500) dont le lieu d’exécution des prestations se situe entre la RD 810, la rue Aristide Bourousse et la rue François Mitterrand. Direction des travaux assurée par : SAS KEIMA Ingénierie M. Alain MUNDUTEGUY (Tél. : 06 62 06 06 14) -Maison Alfarogaina 200 chemin d’Alfaroa 64310 Saint Pee Sur Nivelle email :contact@keima.ingenierie.fr
3 - Type de procédure :
Marché public passé selon la Procédure Adaptée ouverte (articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la Commande Publique) avec possibilité de négocier les 3 meilleures propositions.
4 - Durée du marché - délai d’exécution des travaux :
Durée totale du marché de 7 semaines, dont 3 semaines de période de préparation de chantier et 4 semaines de durée d’exécution des travaux.
5 Référence du marché :
202608.
6 - Pièces à remettre relatives aux conditions de participation :
- Lettre de candidature ou déclaration d’intention de soumissionner : formulaire DC1 complété ou équivalent, - Formulaire DC2 complété à minima aux rubriques A à C3, F1, G1 ou H ou un dossier permet- tant d’apprécier les chiffres d’affaires (trois derniers exercices, global et en lien avec l’objet du marché), moyens, qualités, capacités et références pour travaux similaires sur les cinq dernières années.
Les candidats peuvent fournir le Document Unique de Marché Européen (DUME), rédigé en français, complété,daté et signé, en lieu et place des formulaires DC1 et DC2.
7 - Prestations divisées en lots :
non.8 Variantes Prestations supplémentaires éventuelles (PSE) :
Non autorisées.
9 - Critères de jugement des offres :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés ci-dessous :
prix des prestations : 50% valeur technique : 50%
10 - Date limite de remise des offres :
le lundi 30 novembre 2026 à 12 h 00.
11 - Date d’envoi à la publication du présent avis :
le lundi 2 novembre 2026.
Â